ДОГОВОР СУБПОДРЯДА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ

ВИДОВ И КОМПЛЕКСОВ РАБОТ

 

г. ____________                                              «     »________ 200__ г.

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(наименование предприятия)

именуем ____     в дальнейшем «Генподрядчик», в лице __________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(должность, Ф. И. О.)

действующего на основании __________________________________

(Устава, положения)

с одной стороны, и _________________________________________

___________________________________________________________

(наименование предприятия)

именуем_____ в дальнейшем «Субподрядчик», в липе   ___________

___________________________________________________________

(должность, Ф. И. О.)

действующего на основании __________________________________

(Устава, положения)

и лицензии № ____________ от «     »      ____ 200__ г., выданной __________________________________________________________

с другой стороны, заключили между собой нижеследующий Договор.

 

1. Субподрядчик принимает на себя выполнение работ ___________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(наименование видов монтажных и специальных строительных работ)

на новом строительстве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении ____________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(наименование предприятия, задания, сооружения или его очереди)

согласно проекту, утвержденному  _____________________________

___________________________________________________________

(кем утвержден проект, дата утверждения)

Проект прилагается к настоящему договору.

2. Субподрядчик обязуется:

2.1. Выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, титульным списком и -графиком производства монтажных и специальных строительных работ. Указанные документы прилагаются к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью.

2.2. Обеспечить готовность выполняемых им работ и сдать указанные работы в порядке, установленном строительными нормами и правилами.

2.3. Обеспечить совместно с Генподрядчиком и Заказчиком ввод в действие производственных мощностей и объектов:

Наименование мощности (объектов), ед. измерения

 

Количество

 

Срок ввода (год, месяц)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Генподрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке утвержденную проектно-сметную документацию, оборудование, материалы и изделия, передача которых возложена на Генподрядчика, обеспечить строительную готовность объекта, конструкций и отдельных видов работ, принять и оплатить выполненные Субподрядчиком по настоящему договору работы.

4. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по Договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере ______ % цены Договора за каждый день просрочки.

5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему Договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

6. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику по настоящему договору на основании договорной цены (сметной стоимости), отдельных видов и комплексов работ составляет _____ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ на сумму ______- тыс. руб.

В случае, когда в соответствии с действующим порядком стоимость отдельных видов и комплексов работ уточняется в процессе строительства, стоимость поручаемых Субподрядчику работ по настоящему договору субподряда определяется как сумма договорной цены и стоимости указанных видов и комплексов работ.

8. Оплата по настоящему Договору производится ________________

___________________________________________________________

(единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т. п.)

Форма оплаты _____________________________________________

(платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив и т. п.)

Окончательные расчет по Договору производится Заказчиком не позднее ____ дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

9. Всё споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

11. Особые условия к настоящему договору субподряда:

12. Настоящий договор субподряда составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны,

13. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Генподрядчик:____________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(полное наименование, почтовый и телеграфный индекс, адрес)

Расчетный счет №  __________________________________________

в__________________________________________________________

Субподрядчик:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(полное наименование, почтовый и телеграфный индекс, адрес)

Расчетный счет №  __________________________________________

в__________________________________________________________

Приложения к договору:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Подписи сторон:

Генподрядчик                                               Субподрядчик

М.П.                                                             М.П.